2021工程施工合同范本
发布时间:2021-02-07 浏览量:
提示:法律咨询具有特殊性,文章内容仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 找律师> 在线咨询>
 工程施工合同通常涉及金额大,施工技术专业化等的特点,为了避免纠纷,就需要写的专业精确。
 
  一、2021工程施工合同范本
 
  发包方:______________________________(以下简称甲方)
 
  承包方:______________________________(以下简称乙方)
 
  依照《中华人民共和国民法典》合同编、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
 
  1、工程名称:_______________________________________
 
  2、工程地点:_______________________________________
 
  3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为_____米。
 
  4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。
 
  5、合同造价:暂定为人民币_________元整。
 
  6、工期:合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币_____-元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。
 
  7、合同履约保证金
 
  本工程不设置履约保证金。
 
  8、结算办法
 
  8.1 按以下原则结算:
 
  8.1.1 按XX省市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单。
 
  8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
 
  8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。
 
  8.3 挖土机采用200型挖机,挖土机费用按______元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
 
  9、工程质量
 
  9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行,要求保证达到合格等级。并达到以下要求:
 
  9.1.1 混凝土层
 
  混凝土采用设计规定的商品混凝土。
 
  厚度误差:±10%厚度。
 
  平整度误差:小于10mm。
 
  宽度:不小于设计规定。
 
  9.1.2 塘渣基层
 
  塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。
 
  路基应有良好的排水系统;
 
  路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;
 
  必须用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5mm。
 
  不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。
 
  道路中线标高允许误差±20mm。
 
  平整度允许偏差:20mm。
 
  宽度允许偏差:100mm。
 
  9.2 材料要求
 
  9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
 
  9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。
 
  9.3 乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚。
 
  9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
 
  9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担。
 
  9.6 路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
 
  10、安全生产和文明施工:
 
  10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定,施工期间必须认真做好安全管理工作,杜绝重大事故发生。
 
  10.2 施工期间,发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重,甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
 
  10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作,如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏,所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
 
  10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
 
  11、资料管理和竣工结算的有关规定:
 
  11.1乙方必须按照市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料。
 
  11.2本工程的所有资料必须用A4纸,并用电脑打印。
 
  11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件。
 
  11.4自竣工验收合格之日算起30天内,乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
 
  12、付款办法:
 
  12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价10%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。
 
  12.2质量保修金按以下规定支付:
 
  a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;
 
  b) 质量保修金不计利息。
 
  12.3水电费用乙方自理。
 
  13、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第_______种方式解决:
 
  (一)提交_______仲裁委员会仲裁;
 
  (二)依法向人民法院起诉。
 
  13、本工程的质量保修期为一年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作。否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
 
  14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
 
  15、合同未尽事宜,由双方另行协商确定。
 
  15、本合同一式捌份,甲乙双方各执四份,经双方单位盖章、代表签字后生效。
 
  发包方:
 
  承包方:
 
  代 表:
 
  代 表:
 
  合同签订地:
 
  ______年____月____日
 
2021工程施工合同范本
 
  二、建设工程施工合同的主要内容有哪些
 
  (一)工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;
 
  (二)建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;
 
  (三)中间交工工程的开工和竣工时间;
 
  (四)工程质量,即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中,应当根据《中华人民共和国标准化法》和《技术工程质量监督管理规定》等法律法规确定施工工程的质量;
 
  (五)工程造价,即建筑安装某项工程所花费的全部投资。通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分;
 
  (六)技术资料交付时间。技术资料的提供,是施工合同履行的基础和前提,建设单位必须按时提供,才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行;
 
  (七)材料和设备的供应责任;
 
  (八)拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据;
 
  (九)竣工验收,包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收;
 
  (十)质量保修范围和质量保证期;
 
  (十一)双方相互协作事项。
 
  三、工程合同一般怎么付款
 
  建筑施工合同的资金付款方式有两种,可以分期付款,按工程进度分期付款,即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。可以按预付款,即签订工程承包合同时预付一部分款项,待工程完工验收后一次性支付全部工程款。现实中根据实际情况可以灵活应用,还可以用实物、劳务代替折价工程款。
  案由,是指是人民法院对诉讼案件所涉及的法律关系的性质进行...
阅读 (52 )
2021-02-07
  工程施工合同通常涉及金额大,施工技术专业化等的特点,为了...
阅读 (50 )
2021-02-07
  工程建设是很繁琐的,从前期准备工作到后期建设完成,时间漫...
阅读 (52 )
2021-02-06
工程合同热门文章
建设工程合同纠纷案由有
  案由,是指是人民法院对诉讼案件所涉及的法律关系的性质进行
2021工程施工合同范本
  工程施工合同通常涉及金额大,施工技术专业化等的特点,为了
建设工程监理合同格式
  工程建设是很繁琐的,从前期准备工作到后期建设完成,时间漫